工期顺延的条件
更新时间： 2025-04-30 13:07:50
1、工程量增加。
2、发包人变更设计。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。
4、发包人未按约支付工程款。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当。
6、不可抗力或其他因素。
【法律依据】
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
工期顺延的条件 相关文章
上一篇：印度是市场经济国家吗
下一篇：为什么一定要和台湾统一呢
其他相关资讯
- 陕西省延安市富县气象台发布雷雨大风黄...
- 宁夏回族自治区中卫市中宁县气象台发布...
- 山西省吕梁市交口县气象台发布雷暴大风...
- 四川省凉山彝族自治州盐源县气象台发布...
- 甘肃省定西市临洮县气象台发布沙尘蓝色...
- 山西省晋中市寿阳县气象台发布雷暴大风...
- 陕西省延安市甘泉县气象台发布雷雨大风...
- 海南省临高县气象台发布雷电黄色预警信...
- 陕西省延安市黄陵县气象台发布大风黄色...
- 河北省石家庄市灵寿县气象台发布雷电黄...
- 甘肃省白银市靖远县气象台发布沙尘蓝色...
- 广西壮族自治区崇左市天等县气象台发布...
- 宁夏回族自治区气象台发布雷电黄色预警...
- 甘肃省白银市气象台发布雷雨大风黄色预...
- 山西省太原市清徐县气象台发布雷暴大风...
- 甘肃省兰州市气象台发布大风蓝色预警信...
- 安徽省安庆市桐城市气象台发布大风蓝色...
- 山西省吕梁市中阳县气象台发布雷暴大风...
- 广西壮族自治区百色市靖西市气象台发布...
- 山西省晋中市榆次区气象台发布雷暴大风...
天气预报导航
天气资讯
更多 >>